Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes
Tenzij anders bepaald zijn de offertes van VRINTEC slechts geldig ten belope van een periode van 30 kalenderdagen. Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door VRINTEC schriftelijk werden aanvaard.
Artikel 2 – Betaling
Tenzij anders werd overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
De facturen van VRINTEC zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten opleveren aan 10% per jaar, berekend vanaf de vervaldatum en naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250.
Artikel 3 – Prijsherziening
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturen voor de uitgevoerde werken, met een plafond van maximaal 15 % op de offerteprijzen.
Artikel 4 – Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als een geval van overmacht. Deze omstandigheden geven VRINTEC het recht om het contract eenzijdig te verbreken of te ontbinden, zonder dat hierbij enige schadevergoeding verschuldigd is.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.
Artikel 5 – Wijzigingen en meerwerken
Alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken, alsook de prijs voor deze meerwerken, moeten voorafgaand door VRINTEC worden goedgekeurd en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.
Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.
Artikel 7 – Werkdagen en uitvoeringstermijn
Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden de uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd.
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
Vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan VRINTEC toe te schrijven zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding met een maximum van 10% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd na het verstrijken van drie dagen na aangetekende ingebrekestelling door de opdrachtgever.
Artikel 8 – Verbreking
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze gehouden VRINTEC schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, alle arbeid, en alles wat VRINTEC bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van VRINTEC om de werkelijke schade aan te tonen en in te vorderen.
Artikel 9 – Oplevering van de werken
Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom bedraagt, kunnen niet worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken zo spoedig mogelijk worden verholpen.
Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen.
De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
De definitieve oplevering gebeurt binnen een periode van maximaal 4 maand(en) na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
Artikel 10 – Lichte verborgen gebreken
Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van VRINTEC zal de opdrachtgever lichte verborgen gebreken, die niet zijn gedekt door de voorlopige of de definitieve oplevering, per aangetekende zending aan VRINTEC melden binnen de 2 weken te rekenen vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het gebrek door de opdrachtgever redelijkerwijze gekend had kunnen zijn.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van VRINTEC en is de opdrachtgever er slechts de houder van totdat de prijs voor de totaliteit van de werken volledig is betaald. VRINTEC mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan VRINTEC vereffend heeft.
Artikel 12 – Geschillen
Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd.